1 Contrataciones de obra pública en IngenieríaCONTRATO ADMINISTRATIVO Principios Básicos Publicidad de la gestión-Transparencia de los actos Libre concurrencia-Igualdad entre oferentes Elementos Esenciales PROYECTO PRESUPUESTO PLIEGO CRÉDITO LEGAL

2 Ley 13.064 – Obra Pública NacionalSoporte normativo: Ley – Obra Pública Nacional I.-De las Obras Públicas en General II.-De la Licitación y Adjudicación III.-De la Formalización del Contrato IV.-De la Ejecución de las Obras V.-De las Alteraciones de las Condiciones del Contrato VI.-De la Recepción de las Obras VII.-De los Pagos de las Obras VIII.-De la Rescisión del Contrato IX.-Jurisdicción Contencioso Administrativa

3 I.-De las Obras Públicas en GeneralConsideraciones sobre obra pública nacional Proyecto y presupuesto Bases del llamado y pliego de condiciones Sistemas de contratación Crédito legal Remate público, licitación privada, contratación directa 5-3

4 II.-De la Licitación y AdjudicaciónPublicación del llamado a licitación Disponibilidad de la documentación del llamado Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas Garantía de Oferta Propuestas cerradas Acto de apertura de la licitación Adjudicación - Mantenimiento de ofertas III.-De la Formalización del Contrato Contrato administrativo de obra pública Garantía contractual

5 IV.-De la Ejecución de las ObrasDe acuerdo a contrato Responsabilidad del Contratista Multas por demoras en la terminación de los trabajos Cumplimiento de normas laborales V.-De las Alteraciones de las Condiciones del Contrato Precios contractuales Variaciones +/- 20 % Casos en que corresponde indemnización Casos en que no corresponde indemnización

6 VII.-De los Pagos de las ObrasCondiciones de pago Fondo de reparos – Liberalización de las garantías Inembargabilidad judicial de los pagos Interes por retardo en el pago VI.-De la Recepción de las Obras Recepción provisional parcial / total Plazo de garantía Recepción definitiva parcial / total Devolución / liberalización de las garantías Indemnización de los daños y perjuicios

7 VIII.-De la Rescisión del ContratoMuerte, quiebra o concurso civil del contratista Casos de derecho de la administración a rescindir Consecuencias Casos de derecho del contratista a rescindir IX.-Jurisdicción Contencioso Administrativa Jurisdicción contencioso administrativa Tribunal arbitral de la obra pública

8 Concesión de obra pública nacionalSoportes normativos: leyes – Concesión: obras a construir-explotación Modalidades: título oneroso/gratuito-subvención Requerimientos: plazo-bases tarifarias-rentabilidad Modificaciones: obras existentes-administración- 5-8 reparación-ampliación-conservación